VOB-Vertrag über einen Museumsneubau: Vorliegen einer Anordnung des Auftraggebers nach Vertragsstörung aufgrund einer Behinderung; Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs des Auftragnehmers wegen Bauzeitverzögerung
- ArtUrteil
- BrancheImmobilien
- Datum19.09.2024
- AktenzeichenVII ZR 10/24
Das Urteil behandelt einen Fall, in dem ein Bauunternehmer Schadensersatz für Verzögerungen bei einem Museumsneubau fordert. Es wird entschieden, dass der Auftraggeber keine Anordnung zur Änderung der Vertragspflichten gegeben hat, was bedeutsam für die Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers ist.
Die vollständige Zusammenfassung erklärt in einfacher Sprache, worum es geht und was das konkret für Privatpersonen und für Unternehmen bedeutet.